[제 15 차 개정]

공사적격심사 세부기준

2018. 8. 23.

공사적격심사 세부기준

2018. 08. 23. 15차 일부개정

제 1 조 (목  적)

이 기준은 한국수력원자력주식회사(이하 "한수원"이라 한다)에서 집행하는 시설공사 계약에 적용할 적격심사 세부기준(이하 "세부기준"이라 한다)을 정함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (적격심사기준 등의 열람)

① 입찰에 참가하고자 하는 자는 당해 공사와 관련된 적격심사기준의 세부심사기준 등을 열람 숙지하고 입찰에 참가하여야 한다.

② 계약담당자는 적격심사기준을 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 비치 및 한수원의 전자상거래시스템(http://ebiz.khnp.co.kr/, 이하 ‘시스템’)에 게시한다.

제 3 조 (심사분야별 배점 및 세부심사기준)

① 적격심사의 공사규모별 심사분야별 세부심사항목 및 심사기준은 별표와 같다.

② 적격심사는 별표의 항목별 기준에 따라 심사하되, 심사항목별 가산점 등으로 배점한도를 초과하는 경우에는 당해 심사분야별 및 심사항목별 배점한도를 적용하며, 종합평점은 100점을 초과할 수 없다.

③ 각 심사항목별 심사기준일은 입찰공고일을 원칙으로 하되, 다른 규정(입찰공고 포함)에서 따로 정한 경우에는 그 규정에 따른다. 다만, 재무위험에 대하여는 낙찰자 결정일을 기준일로 한다.

④ 당해 공사의 특성․목적 및 내용 등을 종합 고려하여 필요한 경우에는 별표의 분야별 배점한도(입찰가격은 제외한다)를 20% 범위내에서 가․감 조정할 수 있으며, 항목별(신인도 제외) 세부사항을 추가하거나 제외할 수 있다.

제 4 조 (적격심사대상에서의 배제)

① 적격심사대상자가 낙찰자 선정 이전에 부도(부도업체에 대한 법원의 회생절차개시결정이 있는 경우에는 제외한다)·파산·해산·영업정지, 부정당업자 제재, 입찰무효 등의 상태에 있는 경우에는 당해 공사 수행능력 결격사유로 본다.

② 계약담당자는 공동계약을 허용한 경우로서, 공동수급체 구성원 중 대표자가 제1항에 해당하는 경우에는 당해 공동수급체의 결격사유로 보며, 대표자 이외의 구성원이 제1항에 해당하는 경우에는 해당 구성원을 제외하고 잔존구성원의 출자비율 또는 분담내용을 변경하게 하여 재심사 하여야 한다.

제 5 조 (적격심사대상자 선정 및 심사)

① 계약담당자는 가격입찰을 집행한 후 예정가격 이하로서 최저가 입찰자에게 적격심사서류 제출을 요구해야 한다. 다만, 입찰가격점수를 다른 심사분야의 배점한도와 합산해도 종합평점이 제7조 제1항의 적격심사 통과점수에 미달하는 입찰자에 대해서는 적격심사 서류 제출 요구를 생략한다.

② 시스템을 통하여 적격심사대상자로 통보 받은 입찰자는 통보받은 날부터 특별히 정한 기일이 없는 한 7일 이내에 관련서류를 첨부한 적격심사신청서를 시스템을 통하여 제출하고, 적격심사 자기평가점수를 입력하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 따라 적격심사서류를 시스템으로 제출할 수 없는 경우에는 관련서류를 첨부한 적격심사신청서를 별도로 제2항의 기한 내에 제출하여야 하며, 시스템으로 제출하는 경우에도 원본확인 등이 필요한 서류에 대해서는 계약담당자의 요청에 따라 별도로 제출하여야 한다.

④ 계약담당자는 제출된 적격심사서류 중 첨부목록에 있는 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며 보완기간은 통보를 받은 날로부터 3일 이상으로 한다.

⑤ 제4항의 규정에 따른 기한까지 보완 요구한 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 심사하되, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사하기가 곤란한 경우에는 심사에서 제외하고 차순위 입찰자에 대하여 심사한다.

⑥ 제1항 내지 제4항에 따라 제출 또는 확인할 서류로서 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 신고하였거나 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

⑦ 제4항에 의하여 보완 또는 추가제출을 하는 경우에도 정당한 사유없이 하수급예정자는 변경할 수 없으며, 하도급 할 공사, 하도급 할 금액, 하도급 비율 및 기타조건 등이 하수급예정자에게 불리하게 변경되어서는 아니 된다. 다만, 기 선정된 하수급예정자로 하도급관리계획을 충족할 수 없는 경우에는 추가로  하수급 예정자를 선정할 수 있다.

⑧ 적격심사는 적격심사 대상자의 서류제출일로부터 7일 이내에 완료한다. 다만, 불가피한 경우에는 3일이내의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있고, 유권해석, 고문변호사 자문, 전문기관 검토의뢰, 계약심의위원회 자문 등 불가피한 사유로 소요되는 기간은 심사기간에서 제외한다.

제 6 조 (공동수급체의 심사)

입찰공고문에서 공동계약을 허용하는 경우의 공동수급체에 대한 세부심사기준은 별지 ㉷와 같다.

제 7 조 (낙찰자 결정)

① 계약담당자는 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 자에 대하여 적격심사를 한 결과 종합평점이 추정가격 100억원 미만 공사의 경우 95점, 100억원 이상은 92점 이상이어야 낙찰자로 결정한다.

② 최저가 입찰자에 대한 심사결과 종합평점이 제1항의 낙찰기준 미만인 경우 또는 최저가낙찰자가 정당한 사유없이 심사서류를 제출하지 아니하거나 심사서류 제출 후 낙찰자 결정전에 심사를 포기한 경우에는 차 순위 최저가 입찰자 순서로 심사하여 낙찰자를 결정한다.

③ 제2항에 따라 차순위 입찰자에 대한 적격심사 대상자 통보가 필요할 경우 제8조의 재심사 요청기간 경과후 통보한다. 다만, 적격심사기간의 장기 소요로 계약 추진일정에 차질이 예상되는 등 필요하다고 인정될 경우에는 차순위이후 입찰자에 대하여도 일괄적으로 적격심사서류 제출을 요구할 수 있다.

④ 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 적격심사결과 종합평점이 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하며, 종합평점 점수도 동일한 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정한다.

⑤ 선순위 낙찰자가 계약체결이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 당해 계약을 체결․이행할 수 없는 경우에 있어, 해당업체를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차순위자 순으로 적격심사를 실시하여 낙찰자를 결정한다.

⑥ 계약담당자는 낙찰자 결정결과를 전자상거래시스템을 통하여 통보한다.

제 8 조 (재심사)

① 제7조에 의하여 부적격 통보를 받은 자가 통보일로부터 3일 이내에 심사결과에 대한 재심사를 1회에 한하여 요청할 수 있으며, 재심사요청서 접수일로부터 3일 이내에 재심사함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 재심사 요청서를 접수하였을 때에는 적격심사에 필요한 추가서류를 접수할 수 없다.

③ 제1항에 의한 재심사 결과는 해당자에게 지체없이 통보한다.

제 9 조 (부정한 방법 등으로 심사서류를 제출한 자 및 미제출자의 처리)

① 적격심사에 필요한 제출서류를 위조․변조․허위 등 부정한 방법으로 작성한 자(공동수급체의 경우에는 각 구성원을 말함)는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 계약체결 이전인 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 낙찰자 결정을 취소한다.

2. 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지 할 수 있다.

② 제1항에 해당되는 자와 정당한 사유 없이 심사서류(보완서류 포함)의 전부 또는 일부를 제출하지 아니하거나(표준하도급계약서 등의 사용계획서를 제출하지 않은 경우에는 제외한다) 서류 제출 후 낙찰자 결정전에 심사를 포기한 자에 대하여는 계약관련규정에 따라 입찰참가자격제한 조치를 취한다.

③ 한수원의 사전승인 없이 하도급관리계획 등의 적정성 평가시 제출한 내용대로 이행하지 아니하는 경우에는 제1항 제2호와 같이 처리한다.

제 10 조 (기타사항)

① 이 세부기준에 정하지 아니한 사항에 대하여는 관련법령과 규칙 및 예규 등에서 정하는 바를 준용하며, 공사의 특성에 따라 이 기준을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 입찰공고에 별도로 정하여 집행할 수 있다.

② 이 적격심사기준 내용 중 계산결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우로서 해당규정에서 별도로 정하지 아니한 때에는 각 심사항목별로 평가한 최종단계 점수를 소수점 셋째자리에서 반올림하며, 각 분야별 점수를 모두 합산한 마지막 단계의 종합평점에서 소수점 셋째자리 이하 숫자가 있는 경우에도 소수점 셋째자리에서 이를 다시 반올림하여 산정한다.

③ 심사자료 중에서 관련협회에서 신고된 내용을 일정금액미만 단위로 절사한 경우로서 절사한 금액이 낙찰자 결정에 영향을 미치는 경우에는 입증자료에 의하여 절사한 금액을 인정하여 평가한다.

④ 적격심사항목 중 시공경험(특별신인도 포함), 하도급관리계획의 적정성, 기술자보유상태 평가는 발주부서에서 평가하고, 경영상태, 신인도, 자재 및 인력조달가격의 적정성, 입찰가격은 계약담당부서에서 평가한다.

부  칙

1. 이 기준은 2018. 09. 03. 이후 최초 입찰 공고분 부터 시행한다.

<별표 종합>

심사항목별 배점한도

1. 일반건설공사                                         추정가격 기준 (이하 동일함)

구분	심사분야	심사항목	① 300억미만 100억이상	② 100억미만 80억이상	③ 80억미만 30억이상	④ 30억미만 10억이상	⑤ 10억미만 2억이상	⑥ 2억미만
수행능력	시공 경험	㉮일정기간 수행실적	12	15	10	10	10
		㉯기술능력	12
		㉯시공평가결과	2
	㉰ 경영 상태	부채비율		7	7	7	4	4
		유동비율		6	6	6	4	4
		영업기간		2	2
		소 계	14	15	15	13	8	8
	특별신인도							(+2)
	㉱신인도	별지 ㉱ 참조	(±1.2)	(±0.9)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)
	수행능력 소계		40	30	25	23	18	8
하도급 관리계획	㉲하도급관리계획 적정성		14	10	2	5
자재 및 인력조달	㉳자재및인력조달가격 적정성		16	10
지역업체와 공동수급체 구성	㉴지역업체와공동수급체 구성				3
지역소재 영업기간	㉵지역소재 영업기간					2	2	2
결격여부	㉶수행 결격여부 (기술자보유상태)				(-10)	(-10)	(-10)	(-10)
입찰가격외 평가			70	50	30	30	20	10
입찰가격 평가			30	50	70	70	80	90
계			100	100	100	100	100	100

<별표 종합>

2. 일반건설공사외 공사 (그 외 공사)1)

구분	심사분야	심사항목	⑦ 100억미만 50억이상	⑧ 50억미만 7억이상	⑨ 7억미만 3억이상	⑩ 3억미만 1억이상 (8천만이상)2)	⑪ 1억미만 (8천만미만)3)
수행능력	시공 경험	㉮일정기간 수행실적	20	15	12	10
	㉰ 경영 상태	부채비율	7	7	7	4	4
		유동비율	7	6	6	4	4
		영업기간	3	2	2
		소 계	17	15	15	8	8
	특별신인도						(+2)
	㉱신인도	별지 ㉱ 참조	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)
	수행능력 소계		37	30	27	18	8
자재 및 인력조달	㉳자재및인력조달가격 적정성		13
지역업체와 공동수급체 구성	㉴지역업체와공동수급체 구성				3
지역소재 영업기간	㉵지역소재 영업기간					2	2
결격여부	㉶수행 결격여부 (기술자보유상태)			(-10)	(-10)	(-10)	(-10)
입찰가격외 평가			50	30	30	20	10
입찰가격 평가			50	70	70	80	90
계			100	100	100	100	100

주1) 추정가격 ‘300억미만 100억이상’ 규모의 ‘그 외 공사’는 1. 일반건설공사 ①의 심사 항목별 배점한도를 적용한다.

주2) 전문공사는 3억원미만 1억원이상, 전기·정보통신·소방공사·문화재공사 등은 3억원미만 8천만원이상

주3) 전문공사는 1억원미만, 전기·정보통신·소방공사·문화재공사 등은 8천만원미만

별표 ①

추정가격 300억원 미만 100억원 이상인 일반건설공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공 경험	시공경험 (일정기간 수행실적)	12	별지 ㉮
		기술능력	12	별지 ㉯ 평점합계의 12/45
		시공평가결과	2	별지 ㉯ 평점의 2/10
	경영상태		14	별지 ㉰
	신인도		±1.2	별지 ㉱ 평점합계의 40/100
	수행능력 배점한도		40	PQ심사대상공사는 PQ제출서류로 평가
하도급 관리계획	하도급 관리계획의 적정성 평가		14	별지 ㉲ 평점합계의 14/10
자재 및 인력조달	자재 및 인력 조달가격의 적정성 평가		16	별지 ㉳ 평점합계의 16/10
입찰가격 평가			30	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 79.995%
합 계			100

※ PQ심사대상공사는 PQ제출서류로 평가

※ 입찰가격 평점산식

○ 30 - |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 96 이상일 경우의 평점은

22점으로 한다.

별표 ②

추정가격 100억원 미만 80억원 이상인 일반건설공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	15	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	7	별지 ㉰
		유동비율	6
		영업기간	2
	신인도		±0.9	별지 ㉱ 평점합계의 30/100
	수행능력 배점한도		30
하도급 관리계획	하도급 관리계획의 적정성 평가		10	별지 ㉲
자재 및 인력조달	자재 및 인력 조달가격의 적정성 평가		10	별지 ㉳
입찰가격 평가			50	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 85.495%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 50 - 2 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 90.5 이상일 경우의 평점은

45점으로 한다.

별표 ③

추정가격 80억원 미만 30억원 이상인 일반건설공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	10	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	7	별지 ㉰
		유동비율	6
		영업기간	2
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		25
하도급 관리계획	하도급 관리계획의 적정성 평가		2	별지 ㉲ 평점합계의 2/10
지역업체와 공동수급체 구성	지역업체와 공동수급체 구성 평가		3	별지 ㉴
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			70	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 86.745%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 70 - 4 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 89.25 이상일 경우의

평점은 65점으로 한다.

별표 ④

추정가격 30억원 미만 10억원 이상인 일반건설공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	10	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	7	별지 ㉰
		유동비율	6
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		23
하도급 관리계획	하도급 관리계획의 적정성 평가		5	별지 ㉲ 평점합계의 5/10
지역소재 영업기간	지역소재 영업기간 평가		2	별지 ㉵
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			70	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 86.745%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 70 - 4 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 89.25 이상일 경우의

평점은 65점으로 한다.

별표 ⑤

추정가격 10억원 미만 2억원 이상인 일반건설공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	10	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	4	별지 ㉰
		유동비율	4
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		18
지역소재 영업기간	지역소재 영업기간 평가		2	별지 ㉵
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			80	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 87.745%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 80 - 20 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

- ｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 88.25이상인 경우의

평점은 75점으로 한다.

별표 ⑥

추정가격 2억원 미만인 일반건설공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	경영상태	부채비율	4	별지 ㉰
		유동비율	4
	특별신인도		(+2)	아래 심사방법 참조
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		8
지역소재 영업기간	지역소재 영업기간 평가		2	별지 ㉵
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가점수			90	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 87.745%
합 계			100

※ 특별신인도(가점) 심사방법 : 해당공사 추정금액 대비 최근 5년간 해당업종 실적누계액 비율이 1배이상인 경우 가산평가

※ 입찰가격 평점산식

○ 90 - 20 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

- ｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 88.25 이상인 경우의

평점은 85점으로 한다.

별표 ⑦

추정가격 100억원 미만 50억원 이상인 그 외 공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	20	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	7	별지 ㉰
		유동비율	7
		영업기간	3
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		37
자재 및 인력조달	자재 및 인력 조달가격의 적정성 평가		13	별지 ㉳ 평점합계의 13/10
입찰가격 평가			50	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 85.495%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 50 - 2 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 90.5 이상일 경우의 평점은

45점으로 한다.

별표 ⑧

추정가격 50억원 미만 7억원 이상인 그 외 공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	15	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	7	별지 ㉰
		유동비율	6
		영업기간	2
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		30
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			70	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 86.745%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 70 - 4 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 89.25 이상일 경우의

평점은 65점으로 한다.

별표 ⑨

추정가격 7억원 미만 3억원 이상인 그 외 공사

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	12	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	7	별지 ㉰
		유동비율	6
		영업기간	2
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		27
지역업체와 공동수급체 구성	지역업체와 공동수급체 구성 평가		3	별지 ㉴
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			70	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 86.745%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 70 - 4 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

-｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 89.25 이상일 경우의

평점은 65점으로 한다.

별표 ⑩

추정가격 3억원미만 1억원이상인 전문공사

(추정가격 3억원미만 8천만원이상인 전기·정보통신·소방공사·문화재공사 등)

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	시공경험	일정기간 수행실적	10	별지 ㉮
	경영상태	부채비율	4	별지 ㉰
		유동비율	4
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		18
지역소재 영업기간	지역소재 영업기간 평가		2	별지 ㉵
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			80	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 87.745%
합 계			100

※ 입찰가격 평점산식

○ 80 - 20 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

- ｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 88.25 이상인 경우의

평점은 75점으로 한다.

별표 ⑪

추정가격 1억원미만인 전문공사

(추정가격 8천만원미만인 전기·정보통신·소방공사·문화재공사 등)

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비 고 (심사방법)
수행 능력 평가	경영상태	부채비율	4	별지 ㉰
		유동비율	4
	특별신인도		(+2)	아래 심사방법 참조
	신인도		(-1)	별지 ㉱
	수행능력 배점한도		8
지역소재 영업기간	지역소재 영업기간 평가		2	별지 ㉵
결격여부	수행능력 결격여부 (기술자 보유상태)		(-10)	별지 ㉶
입찰가격 평가			90	아래 평점산식 참조 낙찰하한율 87.745%
합 계			100

※ 특별신인도(가점) 심사방법 : 해당공사 추정금액 대비 최근 5년간 해당업종 실적누계액 비율이 1배이상인 경우 가산평가

※ 입찰가격 평점산식

○ 90 - 20 × |(88/100 - 입찰가격/예정가격) × 100| = 입찰가격점수

- ｜｜는 절대값 표시임

- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는

소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

○ 입찰가격이 예정가격 이하로서 예정가격의 100분의 88.25 이상인 경우의

평점은 85점으로 한다.

별지 ㉮ [시공경험]

시공경험 세부평가기준

1. 일정기간 수행실적   ※ 입찰공고에서 정한 바에 따라 Ⅰ,Ⅱ를 선택 적용

입찰방법Ⅰ[시공실적으로 입찰 참가자격을 제한한 경쟁입찰공사]

실 적 사 항	점 수 배 점 (단, 평점상한은 배점) ※ 당해공사의 특성에 따라 ㉮와 ㉯를 선택적용
	㉮금액(부가세포함)기준의 경우	㉯규모기준의 경우
최근 10년간 당해 공사와 동일한 종류의 공사실적 인정범위 및 인정규모에 해당되는 단일공사실적 (주2 참조)	점수 = 배점 × 실적계수 * 실적계수 ① 100억원 이상의 경우 = 동일 실적 1건의 금액 ÷ (예비가격기초금액 × 2) ② 100억원 미만의 경우 = 동일 실적 1건의 금액 ÷ (예비가격기초금액 × 1) ③ 30억원 미만의 경우 = 동일 실적 1건의 금액 ÷ (예비가격기초금액 × 0.75)	점수 = 배점 × 실적계수 * 실적계수 ① 100억원 이상의 경우 = 동일 실적 1건의 규모 ÷ (기준규모 × 2) ② 100억원 미만의 경우 = 동일 실적 1건의 규모 ÷ (기준규모 × 1) ③ 30억원 미만의 경우 = 동일 실적 1건의 규모 ÷ (기준규모 × 0.75)

입찰방법Ⅱ [시공실적으로 입찰 참가자격을 제한하지 않은 경쟁입찰공사]

실 적 사 항	점 수 배 점 (단, 평점상한은 배점)
최근 5년간 당해공사 면허요건에 해당하는 공사실적 누계금액 * 실적은 부가세 포함 (주3 참조)	점수 = 배점 × 실적계수 * 실적계수 ① 100억원 이상의 경우 = 업종별 실적의 누계액 ÷ (예비가격기초금액 × 2.5) ② 100억원 미만의 경우 = 업종별 실적의 누계액 ÷ (예비가격기초금액 × 2) ③ 76억원 미만의 경우 = 업종별 실적의 누계액 ÷ (예비가격기초금액 × 1.5) 다만, 50억원 미만의 경우 공동수급체에 포함되어 참 여하는 신설업체에 대해서는, 최근 5년간 당해 공사업 종의 공사실적이 예비가격기초금액의 1/2배 이상 실적 보유시 만점에 해당하는 실적으로 인정함 ④ 30억원 미만의 경우 = 업종별 실적의 누계액 ÷ (예비가격기초금액 × 1) 다만, 공동수급체에 포함되어 참여하는 신설업체에 대 해서는, 최근 5년간 당해 공사업종의 공사실적이 예비 가격기초금액의 1/2배 이상 실적 보유시 만점에 해당 하는 실적으로 인정함 ⑤ 3억원 미만의 경우 = 공사실적(당해업종 구분없음)의 누계액 ÷ (예비가격기초금액 × 0.5) 다만, 공동수급체에 포함되어 참여하는 신설업체에 대 해서는, 만점에 해당하는 실적으로 인정함 ※ 신설업체에 대한 시공경험 평가 1. 신설업체는 등록기간(양수․도를 통한 영업기간 합산) 3년 미만인 업체임 2. 신설업체 각각의 공동수급체 내 지분율은 20% 이하 여야 하며, 공동수급체 내 모든 신설업체의 지분율 의 합은 40% 이하여야 함

별지 ㉮ [시공경험]

주1) 공통사항

1. 시공경험 평가방법 중 최근 몇 년간 업종별 실적금액으로 평가하는 경우에는 대한건설협회, 대한전문건설협회, 한국전기공사협회, 한국정보통신공사협회, 대한설비건설협회, 한국소방안전협회, 한국건설기술인협회, 대한시설물유지관리협회 등 관련협회(이하 “관련협회”라 한다)에서 당해 발주공사의 입찰공고일을 기준으로 하여 발급한 실적증명서(이하 “증명서”라 한다)를 적격심사서류 제출일까지 제출한 자료에 의하여 평가한다. 이 경우 당해업체가 관련협회에 평가자료를 신고하는 경우에 신고내용에 대한 누락·오류·불명확 등으로 인하여 발생한 모든 책임은 당해 업체에 있다.

2. 관련협회에서 실적관리가 되지 않은 업체의 경우에도 제1호와 동일한 내용 및 기준으로 발주기관(발주자)으로부터 직접 발급받은 실적증명서에 의하여 평가한다. 이 경우 연도단위로 협회신고와 미신고가 혼재한 경우에는 협회증명상의 실적과 직접 발급받은 실적을 합산한다. 다만, 1회계연도 내(內)의 실적에 대하여 관련협회에 실적신고시 누락신고한 경우의 당해 1개 연도실적은 관련협회증명서 실적만으로 평가한다.

3. “최근 몇 년간”의 기준은 관련협회의 통계완료 최종년도를 기준으로 한다. 이하 관련협회에서 등록 실적관리하는 기술능력, 시공평가결과, 경영상태 등에서도 동일하게 적용한다.

4. 관련협회에서 당해공사의 업종(業種)에 대하여 별도로 실적관리를 하지 않거나 관련협회가 없어 실적관리를 할 수 없는 경우에는 1·2호의 규정에도 불구하고 입찰공고일 기준으로 기산하여 최근 5년 이내에 준공이 완료된 동일업종별 실적누계금액으로 평가하며, 이 경우에는 발주기관에서 직접 발급받은 실적으로 평가한다.

※ 이 방법으로 평가하는 경우 동 내용을 입찰공고에 명시해야 함

5. 필요한 경우 기성실적을 평가하고자 할 경우에는 입찰공고에 구체적으로 명시한다.

별지 ㉮ [시공경험]

주2) 시공실적으로 제한하는 경우 [입찰방법 Ⅰ]

(최근 10년간 동일한 종류의 공사실적 평가)

1. 동일한 종류의 공사실적 인정범위

가. “동일한 종류의 공사실적 인정범위”란 한수원에서 현재 발주하고자 하는 공사와 공사내용이 실질적으로 동일한 종류의 공사실적으로서 준공이 완료된 과거의 공사실적(규모 또는 양) 중에서 한수원에서 실적으로 인정하고자 하는 1건 공사의 하한규모(규모 또는 양)를 말함

나. “동일한 종류의 공사실적 인정범위(규모 또는 양)”를 입찰공고에 구체적으로 명시해야 함

다. 복합공종인 경우에는 보할평가

2. 시공실적의 증명방법

가. 발주기관에서 직접 실적증명서를 발급받아 제출함을 원칙으로 하되, 관련협회에서 자료를 관리하고 있어 증명서 발급이 가능한 경우에는 관련협회의 증명서로 심사가 가능하다.

나. 국외공사실적인 경우에는 해외건설협회의 확인서 또는 증명서에 따른다.

다. 외국인 건설업자가 외국에서 시공한 공사는 건설산업기본법시행규칙 제22조 제2항제1호바목의 규정에 따른 방법으로 하되, 다른 법령의 적용을 받는 공사의 경우에도 이를 준용한다.

라. 하도급공사 : 가 및 나의 방법에 따라 증명하되, 원도급자의 증명이 추가되어야 한다.

마. 별지서식에 따른 실적증명이 곤란하거나 실적내용의 확인이 곤란한 경우 발주기관의 계약담당자가 일정한 서식을 정하여 실적증명서의 제출을 요구할 수 있다.

3. 시공실적증명에 필요한 관련서류

가. 발주자가 법인·개인이거나, 자체공사인 경우는 인ㆍ허가서류 및 공사가 준공되었다는 관계서류와 부가가치세공급가액 증명서(도급계약서 포함). 단, 면세사업자 이거나 부가가치세가 관련법령에 따라 면제되는 경우에는 부가가치세공급가액 증명서를 제외할 수 있음

나. 건축공사 실적의 경우는 건축물의 용도에 따른 면적이 기재된 관계서류(국내공사의 경우 건축물대장) 제출

다. 시공실적증명서에 공사금액(도급액 및 관(지)급자재대금)이 기재되지 않는 경우는 투입된 공사금액을 입증할 수 있는 관계서류 원본 제시 및 사본 제출

라. 공동도급실적의 경우는 계약서와 공동수급협정서 원본 제시 및 사본 제출

마. 대한민국외(外) 공사인 경우는 대한민국 외국환은행에서 발행하는 준공일 기준 매매기준율증명서 제출

바. 시공실적증명서 및 관련서류가 외국어로 작성된 경우는 한국어 번역 및 공증서류 제출

※ 동일한 종류의 공사실적 인정규모는 시공실적으로 입찰참가자격을 제한한 공사규모를 원칙으로 하되, 현재 발주하고자 하는 공사특성을 감안하여 입찰참가자격에서 제한한 실적규모의 70%까지 하향조정이 가능함

주3) 시공실적으로 제한하지 않는 경우 [입찰방법 Ⅱ]

(최근 5년간 당해공사 업종별 실적 평가)

1. “평가대상업종”이란 한수원이 현재 발주하고자 하는 공사가 복합업종인 경우 공사관련법령상 업종(業種)을 말한다.

예) 토목, 건축, 조경, 산업․환경설비, 전문, 전기, 정보통신 등

2. 평가대상업종은 관련법령 내(內)의 업종간에 복합되는 경우에는 업종별 비율에 의하여 최근 5년간 실적을 평가한다.

예) 토목, 조경업종 관련 공사인 경우 토목과 조경의 비율에 따라 실적평가

3. 서로 다른 법령상 업종이 복합되는 경우에는 주공사에 해당하는 동일법령 내(內)의 모든 업종에 대하여 평가하고 다른 법령상 업종은 평가에서 제외할 수 있다.

- 이 경우 주공사업종 및 업종별 공사예정금액은 입찰공고에 명시한다.

예) 토목, 조경 및 전기공사 업종이 복합된 경우 전기공사는 제외하고 평가가능

4. 업종별로 평가하는 경우 평가비율을 입찰공고에 명시하고 그 비율에 따라 실적을 평가해야 한다.

5. 업종별 실적금액은 발주자의 지급자재 대가를 제외한 금액을 기준으로 한다.

6. 3억원 미만의 경우 공사실적(당해업종 구분없음)은 동일한 법령에 의하여 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산한다.

7. 실적은 업종별로 구분 적용함.

(토목, 건축, 전문공사업종별, 전기, 정보통신, 문화재 등)

8. 추정가격 10억미만(전기‧정보통신‧소방‧전문‧설비‧문화재‧지하수개발‧기타 다른 법령에 의한 공사는 3억미만) 공사인 경우는 관련협회에서 확정한 최근 5년간 업종별 실적(관련협회증명서로 인정)에 최근 5년간 업종별 실적의 최종연도 다음연도 1월 1일부터 입찰공고일까지의 준공실적을 합한 실적금액(관련업체가 발주자로부터 직접 발급받은 실적증명서 등으로 인정)으로 평가한다. 이 경우 각각의 실적을 중복하여 평가해서는 아니된다.

조달청기준을 반영하여 당해공사 특성에 따라 선택적용

별지 ㉯ [기술능력]

기술능력항목 평가표

심 사 항 목	평 가 요 소	배점	평 가 등 급	평점
가. 당해공사의 시공에 필요한 기술자 보유상황 (회사 보유 인력으로 평가)	당해 공사와 동일(유사)한 종류의 공사에 3년 이상 종사한 경력기술자	14.0	A. 4.0 이상 B. 3.0 이상 C. 2.0 이상 D. 1.0 이상	14.0 11.9 9.8 7.7
	일반기술자	10.0	A. 15인 이상 B. 12인 이상 C. 10인 이상	10.0 7.8 5.5
	시공지원 기술자	6.0	A. 4인 이상 B. 4인 미만	6.0 3.3
나. 신기술개발 ․ 활용실적	신기술 개발건수	1.0	A. 2건 이상 B. 1건	1.0 0.6
	신기술 활용실적(금액)	3.0	A. 60억원 이상 B. 60억원미만10억원이상 C. 10억원미만1억원이상 D. 1억원 미만	3.0 2.6 2.2 2.0
다. 기타 당해공사 시공에 특히 필요한 사항	당해공사의 동일(유사)실적 이상으로 준공기한 경과정도	3.0	A. 2년 이내 시공실적 B. 5년 이내 시공실적 C. 7년 이내 시공실적 D. 10년이내 시공실적	3.0 2.5 2.0 1.6
라. 최근년도 건설부문매출액에대한 건설부문기술개발투자비율	업체평균 건설부문 기술개발투자비율에 대한 해당업체 건설부문 기술개발 투자비율	8.0	A.200% 이상 B.100% 이상 C. 50% 이상 D. 10% 이상 E. 10% 미만	8.0 7.1 6.2 5.3 4.4

시공평가결과항목 평가표

심 사 항 목	평 가 요 소	배점	평 가 등 급	평점
시공평가 결과	시공평가 점수	10.0	A. 90점 이상 B. 85점 이상 C. 80점 이상 D. 75점 이상 E. 70점 이상	10.0 8.8 7.7 6.6 5.5

별지 ㉯ [기술능력]

주)

1. 건설기술자의 종류 및 보유내용은 건설기술자보유증명서에 의하며, 당해 공사와 동일 및 유사한 종류의 공사에 3년이상 종사한 경력기술자(이하 경력기술자 라 한다), 일반 및 시공지원기술자의 증명은 한국건설기술인협회로부터 통보되어 국가종합전자조달(G2B)시스템에 등록되거나, 심사대상자가 제출(등록)한가 발급한 자료로 평가한다.

가. 당해공사의 시공에 필요한 기술자 보유내용에 변동이 있는 경우에는 소정의 절차에 따라 시스템에 변경등록을 하여야 한다.

나. 경력기술자 평가방법

1) 일반기술자로서 당해 사전심사대상공사와 동일 또는 유사한 종류의 공사현장에 3년이상(자격취득 전. 후 포함) 종사한 기술자에 대하여는 다음 기술자 등급계수, 경력계수 및 관리능력계수를 곱하여 산정한다.

등급계수		경력계수		관리능력계수 (현장대리인 경력)
등 급	계수	경 력	계수	경 력	계수
특급기술자	1.0	3년 이상	1.0	2년 미만	1.0
고급기술자	0.75	5년 이상	1.5	2년 이상	1.1
중급기술자	0.5	10년 이상	2.0	5년 이상	1.3
초급기술자	0.25

2) 건설기술자의 등급구분은 건설기술진흥법령등에 따라 설립된 건설기술인협회, 전력기술인협회 등 관련기관의 기술자 등급 구분을 기준으로 한다.

다. 1건 공사가 복합 사전심사대상 공사인 경우 경력기술자인 동일인은 각 사전심사대상 공사에 중복하여 평가받을 수 없다.

2. ‘나’목은 건설신기술과 환경신기술을 합산하여 평가하며, 신기술보유업체를 기준으로 평가한다. 다만, 신기술활용실적 평가 시 신기술 미보유업체에 대하여는 최저등급으로 평가한다.

가. 건설기술진흥법 제18조 및 환경기술개발지원에관한법률 제17조의 규정에 의하여 신기술로 지정·고시되어 활용한 실적을 말한다.

나. 적격심사서류 제출일 현재 보유하고 있는 실적으로 평가하며, 보호기간이 경과된 실적은 평가에서 제외한다.

다. 법인명의로 개발한 실적으로 평가하며, 공동개발의 경우 개발업체 각각을 인정한다.

라. 활용실적은 ‘한국건설신기술협회’, ‘환경관리공단’으로부터 확인된 자료로 평가한다.

마. 활용실적은 적격심사서류 제출일 현재 최근연도까지의 보호기간동안 활용된 누계금액으로 평가한다.

3. ‘다’목에 따른 기간계산은 입찰공고일로부터 준공일까지의 기간으로 하며, 당해 사전심사에서 제출한 동일실적(유사실적을 선택한 경우에는 유사실적) 중 최근에 준공한 실적(1건)을 대상으로 평가한다.

4. ‘라’목의 기술개발투자비율 평가방법은 최근년도 건설부문매출액에 대한 건설부문 기술개발투자비율(전기·정보통신·소방공사 등의 업체인 경우 전기·정보통신·소방부문 등의 매출액 및 기술개발투자비율을 의미한다. 이하 “기술개발투자비율”이라 한다)은 별지 ㉰ 경영상태 평가방법을 준용하여 평가한다.

5. 시공평가결과

가. 시공실적으로 입찰참가자격을 제한한 공사의 경우에 한하여 평가하며, 시공실적으로 입찰참가자격을 제한하지 않는 경우나 준설공사는 배점한도를 적용한다.

나. 당해입찰에서 제출한 시공경험(동일실적)에 대한 건설기술진흥법 제50조의 규정에 따른 시공평가결과를 기준으로 평가한다.

다. 위의 나에서 규정하는 시공경험중 시공평가결과가 없는 경우에는 다음과 같이 평가한다.

1) 건설기술진흥법령의 규정에 따른 시공평가 대상공사로서 평가자료가 없는 경우에는 70점을 적용. 다만 2000년도 이전에 준공된 공사인 경우에는 80점 적용

2) 건설기술진흥법령의 적용을 받지 아니하는 공사인 경우 80점을 적용. 다만, 해외에서 시공한 공사는 90점 적용

3) 시공평가결과가 70점 미만인 경우 0점으로 평가한다.

라. 위의 나의 시공경험이 공동수급체 구성원(공동이행방식)으로 참여하였을 경우에는 공동수급체 대표자가 받은 시공평가결과를 적용한다.

마. 시공평가 점수는 위의 나의 평가결과를 산술평균한 점수로 한다.

6. 합병 등의 경우 기술능력평가는 합병 등을 한 후의 보유한 내용으로 한다.

7. 공동도급의 경우 기술능력평가는 아래와 같이 한다.

가. “가”목의 기술자 보유평가에 있어서,

1) 해당공종경력기술자는 구성원별로 주)1-나의 평가방법에 의하여 산출된 결과에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

2) 일반기술자와 시공지원기술자평가는 각 공동수급체 구성원의 기술자보유수에 시공비율을 곱하여 합산한 기술자수를 기준으로 평가한다.  다만, 이 경우 소숫점 이하의 숫자가 있는 경우에는 첫째자리에서 반올림하여 평가한다.

8. 기술능력심사항목 중 기술개발투자비율 이외의 심사항목과 시공평가결과 항목은 입찰공고에서 별도 명시한 경우를 제외하고는 배점한도를 적용한다.

별지 ㉰ [경영상태]

재무비율에 따른 경영상태 세부평가기준

1. 일반건설공사

심사항목 및 평가요소	등 급	100억미만 80억이상	80억미만 30억이상	30억미만 10억이상	10억미만 2억이상	2억미만
가. 최근년도 부채비율 (부채총계/자기자본) 업체평균부채비율에 대한 해당업체비율	A. 50% 미만 B. 75% 미만 C. 100% 미만 D. 125% 미만 E. 125% 이상	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4
나. 최근년도 유동비율 (유동자산/유동부채) 업체평균유동비율에 대한 해당업체비율	A. 150% 이상 B. 120% 이상 C. 100% 이상 D. 70% 이상 E. 70% 미만	6.0 5.4 4.8 4.2 3.6	6.0 5.4 4.8 4.2 3.6	6.0 5.4 4.8 4.2 3.6	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4
다. 영업기간	5년 이상 3년 이상 3년 미만	2.0 1.8 1.6	2.0 1.8 1.6
배점한도		15	15	13	8	8

별지 ㉰ [경영상태]

2. 일반건설 외(전문/전기/정보통신/소방/기타)공사

심사항목 및 평가요소	등 급	100억미만 50억이상	50억미만 7억이상	7억미만 3억이상	3억미만 1억이상 (8천만이상주1)	1억미만 (8천만미만주2)
가. 최근년도 부채비율 (부채총계/자기자본) 업체평균부채비율에 대한 해당업체비율	A. 50%미만 B. 75%미만 C. 100%미만 D. 125%미만 E. 125%이상	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2
	A. 100%미만 B. 130%미만 C. 160%미만 D. 190%미만 E. 190%이상			7.0 6.3 5.6 4.9 4.2	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4
나. 최근년도 유동비율 (유동자산/유동부채) 업체평균유동비율에 대한 해당업체비율	A. 150%이상 B. 120%이상 C. 100%이상 D. 70%이상 E. 70%미만	7.0 6.3 5.6 4.9 4.2	6.0 5.4 4.8 4.2 3.6
	A. 100%이상 B. 90%이상 C. 80%이상 D. 70%이상 E. 70%미만			6.0 5.4 4.8 4.2 3.6	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4	4.0 3.6 3.2 2.8 2.4
다. 영업기간	5년 이상 3년 이상 3년 미만	3.0 2.7 2.4
	3년 이상 1년 이상 1년 미만		2.0 1.8 1.6	2.0 1.8 1.6
배점한도		17	15	15	8	8

주1) 전문공사는 3억원미만 1억원이상, 전기·정보통신·소방공사·문화재공사 등은 3억원미만 8천만원이상

주2) 전문공사는 1억원미만, 전기·정보통신·소방공사·문화재공사 등은 8천만원미만

별지 ㉰ [경영상태]

주1) 공통사항

1. 경영상태평가는 해당 공사규모별 평가기준표에 의하되, 재무제표 등에 따른 경우’와 ‘신용평가등급에 따른 경우‘ 중 입찰에 참가하고자 하는 자가 선택한(공동계약의 경우 공동수급체 구성원별로 각각 선택한다)방법으로 평가하는 경우에는 이에 따른다.

2. 추정가격 100억원 이상의 공사는 신용평가등급에 따라 평가한다.

3. 추정가격 50억원 미만 토목 또는 건축공사(토건 포함), 추정가격 10억원 미만 전문공사 및 전기·정보통신·소방시설·문화재공사 등의 경우 여성기업지원에 관한 법률 제2조제1호에 따른 여성기업(이하, 여성기업이라 하며, 공공구매 종합정보망에 등록한 자에 한함),  「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업(이하 “사회적기업”이라 하며, 사회적기업 인증을 받은 자에 한함), 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업(이하 “장애인기업”이라 하며, 공공구매종합정보망에 등록된 자에 한함)의 시공비율이 30%이상인 때에는 경영상태 취득점수(공동수급체 전제의 점수를 말한다)에 10% 가산평가한다.

※ 시공비율 산정은 적격심사 평가대상 업종을 기준으로 한다. 단, 평가대상 업종이 복수일 경우 주 공사에 해당하는 업종에 대한 시공비율을 산정하며 이 경우 경영상태 취득점수 가산 평가관련 주 공사 업종을 적격심사 세부기준에 명시한다.

예) 경영상태 가산 평가관련 주 공사 업종 : 토목·건축·전기·소방공사 등 중 해당 주 공사 업종 명시

주2) 재무비율 평가방법

1. 경영상태 평가시의 업종별 심사항목별 평균비율은 입찰공고일 기준 가장 최근에 관련협회에서 조사 통보한 최종년도 가중평균비율(이하 “평균비율”이라 한다)을 적용한다.

2. 업체별 경영상태 평가는 최근에 업계전체 평균비율이 산정된 당해연도(이하 “직전회계년도”라 한다. 이하 같다.)의 업체 정기결산서에 따라 평가하되, 관련협회에서 조사․통보한 경영상태가 있는 경우에는 관련협회에서 확인하여 조사․통보한 자료에 의하여 평가한다.

3. 관련협회가 없거나 관련협회에서 자료관리가 되지 않는 업체는 당해업체가 작성한 정기결산서를 공인회계사가 감사보고서 작성절차에 따라 확인한 공인회계사의 검토보고서[주식회사의외부감사에관한법률(이하 “외감법”이라 한다)의 규정의 적용을 받는 업체는 감사인의 감사보고서]를 발주기관에 직접 제출하는 자료에 의하여 평가한다.

4. 재무비율에 따른 평가는 직전 회계년도 정기결산서(비건설업 혹은 다른 건설업면허 보유여부와는 상관없이 세법 등 관련법령에 따라 제출된 정기결산서를 말함. 이하 같음)로 평가한다.

5. 당해 회계년도에 새로 설립되거나 설립등기한 업체(합병 또는 분할합병으로 신설된 경우는 제외한다. 이하 “신설업체“라 한다)의 경우에는 최초결산서(신설업체가 설립일 또는 법인의 경우 등기일을 기준으로 작성한 결산서로서 외감법규정을 준용하여 작성된 감사보고서상의 재무제표를 말함. 이하 같음)로 경영상태를 평가한다. 단, 당해공사 추정가격이 50억원미만인 공사의 경우 최초결산서에 따른 평가는 기업진단보고서로 평가가 가능하며, 당해공사 추정가격이 3억원 미만인 공사의 경우에는 관련법령에 의하여 업종등록시 제출된 재무제표로도 평가가 가능하다.

6. 당해 회계년도에 합병한 경우에는 합병대상업체(합병으로 존속하거나 소멸하는 업체를 말함. 이하 같음)의 직전 회계년도 정기결산서 합(合)으로 평가하며, 동 평가금액은 합병으로 존속하는 업체의 합병후 경영상태 평가시 직전회계년도 정기결산서로 본다. 이 경우 최초결산서는 합하지 아니한다.  다만, 합병대상업체가 모두 신설업체인 경우에는 최초결산서 합으로 평가하며, 동 평가금액은 합병으로 존속하는 업체의 합병후 경영상태 평가시 최초결산서로 본다.

7. 당해 회계년도에 상법 제530조의2 제2항의 규정에 따라 분할합병한 경우에는 제6호의 규정에 불구하고 분할되는 업체를 제외한 합병대상업체의 직전 회계년도 정기결산서의 합으로 평가한다. 다만, 합병대상업체가 모두 신설업체인 경우에는 분할되는 업체를 제외한 합병대상업체의 최초결산서 합으로 평가한다.

8. 추정가격 100억원 미만 50억원 이상의 공사의 경우 직전 회계연도 정기결산서에 대해 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 작성한 감사보고서 또는 한국공인회계사회의 「재무제표 등에 대한 검토업무 기준」에 따라 작성한 검토보고서 상의 재무제표를 추가로 제출받아 평가한다.

9. 추정가격 100억원 미만 50억 이상의 공사 중 “제3호”, “제5호” 및 “제8호”의 규정에 의하여 제출된 감사보고서(회계년도말 결산서에 첨부하는 감사보고서 포함) 또는 검토보고서상의 감사 및 검토 의견이 “한정의견”(또는 “한정검토보고서”)인 경우 경영상태 최종취득점수(가산점이 있는 경우 가산점 적용가산)에서 5/100를, “부적정의견”(또는 “부적정검토보고서”) 또는 “의견거절”(또는 “검토결론 표명거절보고서”)인 경우 10/100을 감점 처리하며, “제6호”, “제7호”의 규정에 따라 합병한 업체는 합병대상업체 중 가장 낮은 감사의견을 적용하고, 정당한 사유로 감사인 의견이 없는 합병대상업체는 적정의견으로 본다.

10. 업체평균비율이 부(-)의 수치인 심사항목에서 해당업체의 비율이 (+)수치인 업체는 A등급, (-)수치인 해당업체는 E등급으로 평가한다.

11. 평가요소별 해당업체의 비율은 백분율(%)의 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산정한다.

주3) 영업기간 평가방법

1. 영업기간의 평가는 공사업체가 입찰공고일 현재 보유하고 있는 업면허 취득 또는 등록일로부터 입찰공고일까지의 기간을 기준으로 평가하며, 관련협회에서 조사확인한 자료가 있는 경우에는 관련협회에서 확인하여 조사한 자료에 따른다.

2. 보유한 업면허 또는 등록의 변동이 있었던 경우(건설산업기본법 제8조제1항의 규정에 의한 동일한 종류의 건설업면허를 말함)에는 종전에 보유하였던 업면허 또는 등록의 보유기간을 합산하여 평가한다. (「건설산업기본법」 제2조 제2호 및 제4호에 따른 건설업에 포함되지 않는 공사업에도 준용)

단, 건설산업기본법 시행규칙 부칙 제3조제1항에 따라 종전 업종의 실적을 새로이 등록한 업종의 실적으로 전환한 경우에는 다음과 같이 영업기간을 인정한다.

가. 새로이 등록한 업종이 전문공사를 시공하는 업종인 경우에는 새로이 등록한 업종으로 실적전환이 인정된 기간을 영업기간으로 인정함(‘07.12.31 이전에 전문공사를 시공하는 업종을 보유하고 있는 경우에는 해당 업종을 보유한 기간을 영업기간을 합산하되, 중복되는 기간은 제외함)

나. 새로이 등록한 업종이 종합공사를 시공하는 업종인 경우에는 추정가격이 30억원미만인 공사의 적격심사시에 한하여 실적전환이 인정된 기간을 영업기간으로 인정함

주4) 신용평가등급에 따른 평가

1. 신용평가등급에 따른 평가는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 『회사채에 대한 신용평가등급』, 『기업어음에 대한 신용평가등급』, 『기업신용평가등급』중에서 가장 최근의 등급으로 심사하고, 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하여야 하며, 그 전까지는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 적용한다.

2. 평점방법 : 당해업체의 해당등급별 평점 × 배점한도/35

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	회사채에 대한 기업신용평가등급	평점 1	평점 2 (전문공사 및 전기․ 정보통신․소방시설․문화재 공사 적용)
A+이상	A2+이상	A+에 준하는 등급	35.0	35.0
A0	A20	A0에 준하는 등급	34.7	35.0
A-	A2-	A-에 준하는 등급	34.4	35.0
BBB+	A3+	BBB+에 준하는 등급	34.0	35.0
BBB0	A30	BBB0에 준하는 등급	33.6	35.0
BBB-	A3-	BBB-에 준하는 등급	33.2	35.0
BB+, BB0	B+	BB+, BB0에 준하는 등급	32.2	33.8
BB-	B0	BB-에 준하는 등급	31.6	32.0
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-에 준하는 등급	29.3	30.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+에 준하는 등급 이하	27.0	27.0

가. 평점 2는 전문공사 및 전기․정보통신․소방시설․문화재공사에 한해 적용한다.

나. 평점 2 적용대상 이외 공사(일반건설 및 기타공사 등)에는 평점 1을 적용한다.

별지 ㉱ [신인도]

신인도 평가 : +5점, -10점(평가요소 20. ~ 24.만 적용시는 –7점)

심사항목	평 가 요 소	배점	평 가 등 급		평점
가. 하도급 관련사항	1. 최근 1년간 국토교통부장관이 협력업자와의 협력관계를 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	+3	A. 평점95점이상인 자		3.0
			B. 평점90점이상 95점미만인 자		2.0
			C. 평점80점이상 90점미만인 자		1.5
			D. 평점70점이상 80점미만인 자		1.0
			E. 평점60점이상 70점미만인 자		0.5
	2. 당해계약에서의 표준하도급계약서 사용여부	+3 (-6)	A. 계약금액의 30%이상 표준하도급 계약서 사용		+1 (-2)
			B. 계약금액의 40%이상 표준하도급 계약서 사용		+2 (-4)
			C. 계약금액의 1%이상 건설기계임대차 표준계약서 사용		+1 (-2)
	3. 최근 2년간 공정거래위원회 위원장으로부터 불공정하도급거래행위로 과징금부과처분 받은 사실이 있는 자	-7	A. 과징금부과 처분을 받은 사실이 있는 자		-3.0
			B. 과징금부과 처분을 2회 받은 사실이 있는 자		-5.0
			C. 과징금부과 처분을 3회이상 받은 사실이 있는 자		-7.0
	4. 최근 2년이내에 공정거래위원회 위원장으로부터 하도급 상습 법위반자로 통보받은 자	-7	최근2년이내에 공정거래위원장으로부터 하도급 상습위반자로 통보 받은자		-7.0
	5. 동반성장위원회가 동반성장지수를 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	2	A. 최우수	동반성장지수 평가등급	2
			B. 우수		1
	6. 공정거래위원회가 공정거래협약 이행실적을 평가한 결과 그 실적이 우수한 자	1	A. 최우수	공정거래협약 이행실적 평가등급	1
			B. 우수		0.5
나. 건설재해 및 제재처분	7. 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 환산재해율의 가중평균이 평균환산재해율의 가중평균 이하인 자	+1	A. 평균환산재해율 0.20배이하		+1.0
			B. 평균환산재해율 0.40배이하		+0.8
			C. 평균환산재해율 0.60배이하		+0.6
			D. 평균환산재해율 0.80배이하		+0.4
			E. 평균환산재해율 1.0배이하		+0.2
			F. 평균환산재해율 1.0배초과		0.0
	8. 최근 1년간 건설업체의 산업재해 예방 활동 실적을 고용노동부장관이 평가한 결과 그 실적이 우수한자	+1	A. 평점 90점 이상인 자		+1.0
			B. 평점 80점 이상 90점 미만인 자		+0.8
			C. 평점 70점 이상 80점 미만인 자		+0.6
			D. 평점 60점 이상 70점 미만인 자		+0.4
			E. 평점 50점 이상 60점 미만인 자		+0.2
			F. 평점 50점 미만인 자		0.0
	9. 최근 1년동안 「산업안전보건법」 제30조제3항에 따른 산업안전보건관리비 사용의무를 위반하여 목적외 사용금액이 1,000만원을 초과하거나 사용내역서를 작성․보존하지 아니한 자	-1	A. 과태료처분을 받은 사실이 있는 자		-0.5
			B. 과태료처분을 2회이상 받은 사실이 있는 자		-1.0
	10. 최근1년동안 「산업안전보건법시행규칙」별표 1 제1호 및 제6호의 규정에 따른 산업재해발생 보고의무 위반건수가 배분된 자	-2	과태료처분을 받은 산업재해발생 보고의무 위반 1건당 -0.2점씩 부여하여 최대 -2.0까지 부여		-0.2/건
	11. 최근 1년간 환경관련법령에 따른 벌금이상의 행정형벌, 영업정지, 과징금 이상의 처벌을 받은 자	-1	A. 1회 받은 자		-0.5
			B. 2회 이상 받은 자		-1.0
다. 녹색건설 관련 인증실적	12. 건축물 에너지 효율 인증등급	1	A. 1등급		1.0
			B. 2등급		0.5
	13. 친환경 건축물 인증등급	1	A. 최우수		1.0
			B. 우수		0.5
	14. 녹색기술 이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업 확인서를 보유한 자	2	녹색기술 이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업 확인서 보유		2
라. 고용개선 관련	15. 「근로기준법」에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	-2	「근로기준법」에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자		-2
	16. 적극적 고용개선조치 미이행	-2	「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 최근 2년 이내에 고용노동부장관으로부터 적극적 고용개선조치 미이행사업주로 명단이 공표된 자		-2
	17. 「고용정책기본법」상 ‘고용형태공시제’ 공시의무대상기업으로서, 공시된 소속근로자와 소속외 근로자 중 기간의 정함이 없는 단시간근로자와 기간제근로자, 소속 외 근로자 수의 합계가 차지하는 비율	+2	종합건설업 비정규직 등의 사용 평균비율의
			A. 0.5배 미만인 경우		+2
			B. 0.5배 이상 0.6배 미만인 경우		+1.5
			C. 0.6배 이상 0.7배 미만인 경우		+1.0
			D. 0.7배 이상 0.8배 미만인 경우		+0.5
			E. 0.8배 이상 및 미공시		0
마. 시공업체 로서의 성실성	18. 최근 1년간 건설산업 기본법」에서 정한 벌금 이상의 행정형벌, 영업정지, 영업ㆍ면허ㆍ등록취소 처분 또는 과징금 부과처분을 받은 자	-2	A. 건설산업 기본법 시행령」제80조 [별표 6]에 의거 영업정지 또는 과징금을 선택할 수 있는 규정에 따라 영업정지 또는 과징금부과 처분을 받은 사실이 있는 자		-1.0
			B. 벌금이상의 행정형벌(집행유예 포함),영업정지(건설산업 기본법 시행령」제80조 [별표6]에 의거 영업정지 또는 과징금을 선택할 수 없는 영업정지만 해당. 처분기간 만료후 1년간 적용), 영업ㆍ면허ㆍ등록취소(말소)처분을 받은 사실이 있는 자		-2.0
	19. 국토교통부장관이 평가 통보한 부실벌점(최근 2년간 건설업체별 누계평균부실벌점)	-5	A. 1점이상 2점미만		-0.2
			B. 2점이상 10점미만		-1.0
			C. 10점이상 15점미만		-2.0
			D. 15점이상 20점미만		-3.0
			E. 20점이상		-5.0
	20. 최근 1년간 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 제1항 제7호, 제10호 또는 다른 법령에 따라 담합, 뇌물제공자로 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받은 자 ※ 단, ‘12.04.30이전 제한에 한해 적용	-3	A. 2년 이상		-3
			B. 1년 이상		-2
			C. 6월 이상		-1
			D. 3월 이상		-0.5
	21. ‘12.5.1 이후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조제1항 각호 또는 다른 법령에 따라 부정당업자로 3개월 이상의 입찰참가자격 제한을 받은 후 만료일로부터 당해 제한기간 만큼의 기간이 경과하지 아니한 자	-3	A. 1년 이상		-3
			B. 6월 이상		-2
			C. 3월 이상		-1
바. 기타	22. 최근 6개월 이내에 한수원과의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 자 ※ 지체상금이 발생한 계약의 종 결 기성대가 대비 지체상금 부과율에 따른 평가등급 적용	-2	A. 10%이상		-2
			B. 8%이상~10%미만		-1.75
			C. 6%이상~8%미만		-1.5
			D. 4%이상~6%미만		-1
			E. 2%이상~4%미만		-0.5
			F. 2%미만		-0.25
	23. 윤리행동강령 준수 의무 위반	-1	A. 위반 1건(1명 기준)		-0.5
			B. 위반 2건(2명 기준)		-1.0
	24. 최근 2년간 당해 업체 귀책사유로 계약 해지 또는 해제한 경우	-1	-		-1.0

별지 ㉱ [신인도]

주) 신인도 평가시 유의사항

1. 업종구분 없이 사업자별로 평가한다.

2. 합병등의 경우 가점항목은 가장높은 등급의 점수를, 감점항목과 건설재해율은 가장 낮은 등급의 점수를 적용한다.

3. 가점과 감점항목이 있을 때에는 이를 상계하여 평가한다.

4. ‘가’목 1.의 평가는 2011년부터 국토교통부장관이 조달청에 통보한 자료로 평가하며, 2011년 이전에 통보된 자료로 평가할 경우로서 평점 90점이상(95점이상포함)인 자는 2점으로 평가한다.

5. ‘가’목의 하도급관련사항 심사항목의 ‘당해계약에서의 표준계약서 사용 여부’ 평가는 다음과 같다.

5-1. 신청자가 공정거래위원회에서 보급한 표준계약서를 사용하고자 신청한 경우에 한하여 평가한다.

5-2. 신청자는 표준하도급계약서 및 건설기계임대차 표준계약서 사용계획을 신청할 수 있다. 이 경우 표준하도급계약서의 사용은 A, B등급 중 하나의 등급만 선택하여 신청할 수 있으며, 건설기계임대차 표준계약서 사용(하도급자의 건설기계임대차계약은 제외)은 당해공사 평가대상업종이 토목공사업일 경우에 한하여 적용한다.

5-3. 신청자가 5-2.에 따라 신청하여 심사에서 가점을 받은 경우로서 해당공사의 낙찰자(계약상대자, 이하 같음)로 결정된 경우에는 낙찰자는 「공사계약일반조건」제50조의2(하도급대금 등 지급확인) 제1항의 규정에 따라 당해공사 준공대가(장기계속공사의 경우 총공사)지급시에 발주기관 및 감독관에게 제출하는 하도급대금․장비업자 대금의 지급한 내역(수령자, 지급액, 지급일 등) 및 표준계약서(일반 및 특수조건 포함) 등 증빙서류 사본(원본제시)을 수요기관에서 확인받아 동 일반조건 제50조의2의 규정에서 정한 통보일로부터 5일 이내 심사자에게 제출하여야 한다.(공휴일, 토요일 및 일요일은 제외한다.)

5-4. 심사자는 제출받은 날로부터 7일 이내에 제5조에 따라 제출한 사용계획의 이행여부를 확인하고, 낙찰자가 사용계획대로 표준계약서를 이행하지 아니한 경우에는 해당 업체명, 부여한 가점과 그에 따른 감점, 표준계약서 사용계획 대비 미사용 비율(계약금액 기준)을 한수원 전자상거래시스템에 게재하고 동 사실을 낙찰자에게 통보한다.

5-4-1. 낙찰자가 5-4.에 따라 통보받은 내용에 이의가 있을 경우에는 통보받은 날로부터 3일 이내 이의신청을 하여야 한다. 이 경우 심사자는 재심사 등 필요한 조치를 하여야 한다.

5-5. 낙찰자가 5-3.에 따른 계약서를 제출하지 않거나 하수급인 등의 계약상 이익을 제한하는 내용으로 표준계약서의 일부를 수정·삭제한 경우 또는 이면계약을 체결한 경우에는 표준계약서를 사용하지 않은 것으로 본다.

5-5. 표준계약서 사용을 이유로 가점을 받았으나 실제 계약 이행시에 표준계약서를 사용하지 않은 낙찰자는 5-4.에 따라 심사자가 낙찰자에게 통보한 날로부터 향후 3년 내에 입찰공고되는 사전심사기준(적격심사 포함)의 적용을 받는 입찰에 참가할 경우 표준계약서 사용으로 받은 가점 대비 미사용 비율에 해당되는 부분의 2배를 감점한다. 이 경우 산정된 감점은 소수점 둘째자리에서 절사한다.(감점산정방법(예) : 표준하도급계약을 계약금액의 30%로 사용계획서를 제출 후 사용계획서 대비 88%를 미사용 한 경우

⇒0.88(미사용비율)× 1점(가점)× 2(2배 감점)=1.76→△1.7점)

5-7. 5-2.의 표준계약서 사용에 따른 가점 부여 및 5-3. 내지 5-6.의 표준계약서 사용 불이행에 따른 감점 부여는 해당 공동수급체 대표자(신청자)에게만 부여하고, 표준계약서 사용 불이행에 따른 감점을 받은 업체가 공동수급체 구성원(대표자 포함)으로 입찰에 참여한 경우에는 신인도 평가에서 별지 ㉶ [공동수급체의 심사방법]에 따라 평가에 포함 한다.

5-8. 표준계약서 사용을 이유로 가점을 받았으나 이를 이행하지 아니하여 타 공공기관에서 국가종합전자조달(G2B)시스템에 표준계약서 이행여부에 대한 감점 통보한 경우에는 심사자는 통보된 감점을 그대로 신인도 평가에 반영하며, 동일한 업체가 2건 이상의 감점을 받은 경우에는 합산하여 반영하되, 감점의 한도는 12점으로 한다. 다만, 당해공사의 평가대상업종이 토목공사업 이외의 업종은 감점한도를 8점으로 한다.

6. ‘가’목 5. 및 6.의 동반성장지수와 공정거래협약 이행실적에 대한 평가는 다음과 같다.

6-1. 동반성장지수와 공정거래협약 평가에 따른 가점은 1개 업체에 1개만을 적용하며, 대기업과 ｢중소기업기본법｣에 따른 중소기업(공동수급체의 경우 대표자 기준)이 모두 참여하는 입찰에는 적용하지 않는다.

6-2. 입찰 마감결과 대기업들만 참여한 경우에 적용한다.

6-3. 관계기관의 장이 확인해 준 자료로 평가하되, 유효기간 이내인 것에 한하여 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 입찰공고일 전일부터 기산하여 1년 이내에 받은 것에 한하여 평가한다.

7. 재해율, 부실벌점, 협력관계 우수업체 및 환경관련 법령에 의한 처분에 대한 평가는 통보기관이 정한 기간으로 한다.

8. 재해율 등 평가는 다음과 같다.

8-1. 재해율 평가는 최근 3년간 고용노동부장관이 산정한 평균환산재해율의 가중평균 대비 환산재해율의 가중평균에 의하며 산정산식은 다음과 같다.

- [최근년도 환산재해율×0.5+최근년도 1년전 환산재해율×0.3+최근년도 2년전 환산재해율×0.2(단, 최근년도 1년전 환산재해율 또는 최근년도 2년전 환산재해율을 산정하지 않은 경우에는 평균값으로 한다)]

8-2. 고용노동부장관이 평가를 유보한 업체에 대하여는 재해율 평가에서 제외한다.

8-3. 건설업체의 산업재해 예방활동 실적평가는 전년도(1.1∼12.31)실적을 고용노동부장관이 평가하여 통보한 점수에 의한다.

9. ‘나’목 7.부터 10.까지의 관련 세부 산정방법 및 건수는 고용노동부에서 정한 내용 및 통보건수에 의하며, 평점배분은 고용노동부 건수산정방식에 따른다.

10. 환경관련 벌점은 동 처벌사실을 통보받은 날을 기준으로 한다.

11. '다’목의 녹색건설관련 인증실적 평가는 다음과 같다.

11-1. 건축물 에너지효율 인증등급은「건축물 에너지효율등급 인증규정」(국토교통부 고시 제2013-2486호(2013.05.20) 및 산업통상자원부 고시 제2013-34호(2013.05.20))제7조의 규정에 따라 지정된 인정기관의 장이 이 세부기준[별지서식 7])에 따라 발급한 ‘녹색건설관련 인증실적 증명서’로 평가한다.

11-2. 친환경건축물 인증등급은「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」제3조의 규정에 따라 지정된 인정기관의 장이 이 세부기준[별지서식 7])에 따라 발급한 ‘녹색건설관련 인증실적 증명서’로 평가한다.

11-3. 녹색기술이나 녹색사업 인증서 또는 녹색전문기업 확인서는 「녹색인증제 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2012-299호, 2012.12.27) [별지 제4호~제6호]에 따라 발급된 인증서 또는 확인서로 평가한다.

11-4. 입찰자는 입찰공고일 이전에 인증 또는 확인 받은 내용을 이 세부기준[별지서식 7] 또는 「녹색인증제 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2012-299호, 2012.12.27) [별지 제4호~제6호]에 따라 발급받아 적격심사신청서 제출 마감일까지 제출하여야 하며, 인증서 유효기간이 경과된 경우에는 평가하지 아니한다. 단, 인증서 유효기간이 없는 경우의 유효기간은 인증일로부터 5년으로 한다.

11-5. 건축물 에너지 효율 인증실적과 친환경 건축물 인증실적 보유에 따른 가점은 당해공사 평가대상업종이 건축공사일 경우에 한하여 적용한다.

12. ‘라’목 15.의 평가는 입찰공고일 기준으로 고용노동부장관이 공개중인 체불사업주 명단의 ‘사업장’을 기준으로 적용한다.

13. ‘라’목 16.의 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 고용노동부장관이 공표한 적극적 고용개선조치 미이행 사업주 명단의 자료에 표시된 “사업장”명을 기준으로 적용한다.(2017.5.1. 이후 공표된 자부터 적용)

14. ‘라’목 17.의 평가는 고용노동부 「고용정책기본법」에 따른 ‘고용형태공시제’ 공시의무대상기업에 대하여 “고용안정정보망(워크넷)”을 통해 입찰공고일을 기준으로 최근 공시된 고용인원정보로 평가한다.

14-1. “비정규직 등의 사용비중”은 아래의 계산식으로 산정하고, 그 계산결과 소수점 처리는 소수점 넷째 자리에서 반올림한다.

계산식	=	기간 없는 단시간근로자수 + 기간제근로자수 + 소속 외 근로자수
		(소속근로자수 + 소속 외 근로자수)

14-2. 종합건설업 비정규직 등의 사용 평균비율은 한국표준산업분류상의 ‘중분류(종합건설업)’ 업종의 비정규직 등의 사용비중 평균을 말한다.

15. '마'목 18.의 평가요소 중 영업정지기간 등은 소송 등으로 효력정지되었다가 재개될 경우 기 제재된 기간은 제외하고 산정한다.

16. ‘마’목 20. 및 21.의 평가에서 동시에 감점을 받은 경우에는 그 중에 중한 등급의 평점을 적용한다.

17. '바'목의 22. 평가는 다음에 따른다.

17-1. 계약종결대가 지급(종결)일자를 기준으로 입찰공고일로 부터 최근 6개월간 지체상금을 부과 받은 자인 경우 감점을 적용한다.

17-2. 지체상금 부과율은 지체상금이 발생된 계약의 종결대가 대비 지체상금 부과액의 비율로 산정한다.

17-3. 지체상금 부과율은 우리회사와 체결한 공사계약을 대상으로 평가한다.

(적용례)

계약번호	계약종결대가	지체상금	지체발생계약 종결대가	지체상금 부과액	지체상금 부과율* (비고)
A	7,000,000	350,000	7,000,000	350,000
B	20,000,000	0	0	0
C	15,000,000	420,000	15,000,000	420,000
계			22,000,000	770,000	3.5%

* 지체상금 부과율 = 지체상금 부과액 / 지체발생계약 종결대가

= 770,000 / 22,000,000 = 0.035 = 3.5%

18. 심사항목 1. ~ 19(15.~16. 제외)의 감점항목은 평가서류 미제출시 최대 감점을 적용한다.

19. 기관별 윤리행동강령(한국수력원자력주식회사 협력회사 윤리행동강령 제11조제1항)을 위반하여 퇴직일로부터 3년이 경과하지 않은 한수원의 2직급 이상 퇴직인력을 고용한 경우와 한수원의 퇴직임원을 공직자윤리법 제17조의 규정에 위배하여 고용한 경우 1명당 0.5점 감점(-1점 한도). 이 경우 각 직급별 채용 제한에 관한 규정이 각각 신설 되어 시행된 날 이후에 퇴직한 직원부터 적용한다.

단, 공공기관의 운영에 관한 법률상 공공기관이 한수원 퇴직자를 고용하는 경우는 제외

[감점 기준일 : 임원 및 1(갑)직급 2012.08.31, 1(을)직급 2013.04.04, 2직급 2013.06.11]

20. 신인도 평가 결과 배점한도를 초과하는 부분은 적용하지 아니한다.

21. 신인도 심사기준일 등

21-1. 신인도 분야의 심사항목별 평가는 관련자료가 관련기관으로부터 조달청에 접수된 날과 관보에 게재된 날 중 먼저인 날을 당해 사실의 발생일로 하여 해당기간을 적용한다. 다만, 처분기관의 지정일이 나중인 경우에는 처분지정일을 당해 사실 발생일로 본다.

21-2. 각 심사항목의 신인도 평가는 입찰공고일 기준으로 한 적용기간 이내에서 당해 사실에 대한 처분일(처분기간이 있는 경우에는 처분기간 만료일), 지정일 등을 기준으로 하며, 벌금형 이상의 중한 처벌을 받은 경우에는 형의 확정일을 기준으로 적용한다.

21-3. 신인도 분야의 감점에 대한 취소, 효력정지, 해제 등(이하“취소등”이라 한다)을  적격심사신청서 제출 마감일까지 관련기관으로부터 한수원이 통보받은 경우 또는 해당업체가 관련증빙자료를 구비하여 한수원에 제출하여 당해 사실이 확인된 경우 접수일로부터 감점하지 아니한다.

22. 일반건설공사 80억원 미만 및 그 외 공사는 심사항목 20, 21, 22, 23, 24만 평가한다.

23. 신인도점수 평점방법

구 분	일반건설공사			그 외 공사
	300억 미만 100억 이상	100억 미만 80억 이상	80억 미만
평가산식	평점 × 40/100	평점 × 30/100	평점 × 100/100
배점한도	±1.2	±0.9	(-1)

별지 ㉲[하도급]

하도급 관리 계획서

“예시”

공 사 명 :                                                     (금액단위 : 천원)

하 수 급 예 정 자				하도급 할 공사			하수급예정자와 계약 할 금액	비 고 (하수급인에 대한 지급자재비, 하도급낙찰률, 직불계획금액)
상 호 및 대 표 자	사업자등록번호	면허종류 (시공능력 평가액)	선정 방법	공사종류	규 모 (물량)	금 액
	소재지
○○건설(주) 홍 길동 (인)		토공사업 (3,000,000)	수의	토공사	1 식	200,000	150,000	10,000 (75%)
	○○군 ○○면			배수공	1 식	10,000	7,000	2,000 (70%)
○○건설(주) 김 갑동 (인)		철근콘크리트공사업 (5,000,000)	지명 경쟁	구조물공	1 식	400,000	380,000	50,000 (95%)
	○○군 ○○면
입찰가격(A) : 1,000,000				합 계		610,000 (B)	537,000 (C)
				하도급 비율( B/A) : 61%			하수급금액비율(C/B)	88%

위와 같이 ○○건설공사에 대한 하도급 관리 계획서를 제출함에 있어 위의 하도급 관리계획서에 정한 하수급 예정자와 하도급 조건대로 계약을 체결한 후 성실시공이 이루어지도록 최선을 다하겠으며, 위에 선정된 하도급업체는 부정당업자 제재기간 중이거나 영업정지 중인 업체가 아님을 확약하오며 만일 이와 같은 내용이 사실과 다르거나 정당한 사유 없이 하도급 관리 계획대로 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을  확약하고 하도급 관리 계획서를 제출합니다.

20  년    월      일

입찰자(제출자)  대표회사  상  호 :

대표자 :                          (인)

구성원(공동 도급구성원 모두 기재)

상  호 :

대표자 :                          (인)

한국수력원자력주식회사  사장    귀하

첨부서류	1. 하도급할 공사 및 하수급예정자와 계약할 산출내역서 각 1부.

2. 하수급 예정자의 자격에 관한 증빙서류 각 1부.

3. 하수급 예정자의 시공능력공시금액(또는 도급한도액)에 관한 증빙서류 각 1부.

4. 하수급 예정자의 인감증명, 사용인감계 각 1부. 끝.

별지 ㉲[하도급]

주1) 작성요령 등

1. 관계법령에 의하여 당해 하도급 시공에 필요한 등록 등을 하지 아니하였거나 부정당업자 제재 또는 영업정지처분을 받아 그 기간이 경과되지 아니한 하수급 예정자는 평가에서 제외한다.

2. 2종 이상의 전문공사업을 등록한 하수급 예정자에게 등록업종별로 하도급하고자 할 경우에는 등록업종별로 작성한다.

3. 하수급 예정자의 날인은 인감증명서상의 인감 또는 사용인감 신고서상의 사용인감을 날인한다.

4. 하도급 비율은 “입찰가격(A) 대비 하도급 할 공사의 합계금액(B)”으로 산정하고 하도급 할 공사금액에는 수급인의 지급자재비를 제외한다.

5. 하수급 예정자의 시공능력평가액은 하수급 예정자와 계약할 금액에 하수급인이 설치하는 지급자재비를 합한 금액 이상이어야 한다.

6. 비고란에는 당해 하도급계약과 관련하여 수급인의 하수급인에 대한 지급자재비와 당해 공사 하도급계약의 낙찰률(백분율 계산 후 소수점 첫째자리에서 절사)을 명시하여야 한다.

7. 하도급 관리 계획서의 “비고”란에 하수급예정자와 직불계획금액을 표기하여 제출하고, 계약체결후 하도급대금지급보증서를 발급받아 1차 기성시까지 제출한다.

8. 발주자의 사전승인없이 하도급 관리 계획서 심사시 제출한 내용대로 이행하지 아니하거나, 하도급관련 공사계약특수조건을 이행하지 아니한 경우에는 계약해지 및 입찰참가자격 제한조치를 취한다.

9. 평가대상 하도급업체는 중소기업법시행령 제3조에 따른 중소건설업체를 말한다.

10. 하수급예정자의 선정방법이 수의계약인 경우 하수급예정자와의 계약금액이 직접공사비[(재료비+직접노무비+경비)-원도급자가 부담할 법정경비] 보다 낮을 경우에는 평가에서 제외합니다.

11. 하수급예정자의 선정방법이 수의계약인 경우 원도급자가 부담할 법정경비 내역을 별도 작성하여 제출하여야 합니다.

별지 ㉲[하도급]

주2) 평가방법

1. 하도급비율 (배점 3점)

- 입찰가격 대비 하도급 할 공사의 합계금액으로 평가

하도급 비율	40% 이상	30% 이상
평 점	3	2

2. 지역업체 하도급률 (배점 4점)

- 하도급 할 전체금액 대비 지역소재 업체에 하도급 할 금액 비율

추정가격 평가등급	300억미만 100억이상 (㉮와 ㉯중 택일)		100억미만 76억이상	76억미만 10억이상
50% 이상				4
45% 이상			4	3
40% 이상	4		3	2
35% 이상	3	4	2
30% 이상	2	3
25% 이상		2
(발전소주변지역관할) 대상지역범위 입찰공고시는 구체적 대상지역범위를 명시하기 바람	㉮광역시/ 도	㉯시/ 군/ 구	시/ 군/ 구

※ 읍면동 지역범위 소재업체에 하도급시 1점×(읍면동분/전체지역업체분)을 배점한도(4점)내 추가한다.

3. 하수급 금액비율 (배점 3점)

- 하도급 할 공사의 총금액 대비 하수급예정자와 계약할 총금액의 비율

평가등급	87% 이상	83% 이상	80% 이상
평 점	3	2	1

별지 ㉳[자재인력]

자재 및 인력조달가격 적정성 평가기준

가. 평가산식

{노무비 평가점수 + 제경비(기타경비, 일반관리비, 이윤) 평가점수)}

나. 노무비의 적정성 평가

○ 노무비 적용기준율 대비 입찰서상의 노무비 반영비율에 따라 평가

* 노무비 = 직접노무비 + 간접노무비,  노무비 반영비율 = 노무비 / 입찰서의 공급가액

○ 배점

노무비 반영비율	기준율의 100%이상	기준율의 90%이상	기준율의 90%미만
배 점	4	3	2

다. 제경비(기타경비, 일반관리비, 이윤)의 적정성 평가

○ 적용기준율 대비 입찰서상의 반영비율에 따라 각각 평가한 후 합산

* 제경비 반영비율 = 제경비 / 입찰서의 공급가액

○ 배점 (각각 개별 적용)

구 분	기준율 대비
추정가격 100억원 이상 공사	100% 이상	80% 이상	80% 미만
추정가격 100억원 미만 공사	100% 이상	85% 이상	85% 미만
배 점	1	2	1

주)

1. 제경비 중 기타경비 반영비율이 기준율의 100% 이상인 경우에는 배점한도 적용

* 기타경비는 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비교통통신비, 세금과공과, 도서인쇄비, 지급수수료의 합

2. 노무비율, 기타경비․일반관리비․이윤의 반영비율 산출은 입찰서에 첨부(내역입찰의 경우) 또는 적격심사시 제출된 ‘입찰금액 산출내역서 집계표’에 의하며, 산출결과(백분율) 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 아래 3항 각 표기된 자리의 다음에서 반올림한다.

3. 노무비 및 제경비의 기준율은 다음과 같다.  입찰공고시 해당공사 비율명시

노무비율	기타경비율	일반관리비율	이윤율

별지 ㉴[지역공동]

시/군/구 지역업체 와 공동수급체 구성

구성원의 당해지역 계속 소재기간	3년 이상	2년 이상	1년 이상	1년 미만
기간별 배점	3	2	1	0.5

주) 공동수급체의 지역업체에 대한 평가방법

1. 발전소 주변 반경 5km이내 지역(양수발전소 및 양수발전소외 수력발전소는 『발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령』제2조제1항에 따른 지역)을 관할하는 시/군/구에 법인등기부상 본점소재지를 둔 자(이하 본 별지 ㉴에서 “지역업체”라 함)의 당해지역 소재기간을 평가한다.

※ 평가대상 지역(시/군/구)은 입찰공고시 입찰참가자격으로 명시한 지역의무공동도급지역을 의미함

- 지역소재 기준일은 공사업 등록일(공사업종 구분없음)을 기준으로 한다.

2. 지역업체 단독 또는 공동수급체(2 이상의 지역업체, 지역업체+지역 외 업체를 포함한다)를 구성하는 경우에는 위 평가기준을 적용한다.

※ 단, 지역업체와 공동수급체 구성으로 입찰참가자격을 제한한 공사의 경우에 한하여 평가하며, 지역업체와 공동수급체 구성으로 입찰참가자격을 제한하지 않은 경우에는 배점한도를 적용한다.

<지역업체와 공동수급체 참가가능 예시>

① 지역 외 업체(대표자) + 지역업체

② 지역업체(대표자) + 지역 외 업체

③ 지역업체 단독

④ 지역업체(대표자) + 지역업체, 공동수급체 중 1개사에 한해 배점적용

3. 지역업체의 참여지분 합은 30% 이상이어야 하며 미준수시 0점처리한다.

4. 면허보완에 따른 공동수급체 구성원은 평가에서 제외한다.

5. 다수 지역업체가 참가하는 경우에는 다음의 순서대로 평가하되 3점을 한도로 한다.

단, 3년 이상된 지역업체가 30% 이상 지분참여시는 배점한도를 적용한다.

① 구성원별로 아래 산식에 따라 계산한다. ※ 구성원수 2개사로 제한할 경우에는 삭제바람

- 당해업체 적용 기간별 배점 × 당해업체 참여금액(또는 지분)/지역업체 전체금액(또는 지분)

② “①”의 합계점수에 아래 해당 승수를 곱하여 최종 평점한다.

입찰공고시 요구한 공동수급체 총구성원수*	참여 구성원중 지역업체수별 승수율 (%)
	1개사	2개사	3개사	4개사
5개사 이내**	100	110	115	120
4개사 이내	100	115	120
3개사 이내	100	120
2개사 이내	100

*  총 구성원수는 입찰공고시 요구한 공동수급체 최대 참여가능 업체수로 대표사, 구성원을 모두 포함

** 입찰공고시 요구한 총구성원수가 5개사를 초과하는 경우에도 ‘5개사 이내’에 해당하는 지역업체별 승수율 적용

산출예시)  4개사로 공동수급체 구성 참여한 경우

회 사 별	3년소재한 A사	2년소재한 B사	1년소재한 C사	계
소재기간별 배점	3	2	1	-
참여금액	8,000	1,000	1,000	10,000
점수계산	2.40	0.20	0.10	2.70
할증승수				1.2
환산평점	산출점수는 3.24점이나 배점한도 적용함 →			3.00

별지 ㉵[지역소재]

지역소재 영업기간 평가

□ 평가기준

평가요소	일반건설공사	30억 미만~2억 이상	2억 미만
	그 외 공사	3억 미만~1억 이상	1억 미만
-	지역범위	발전소 주변 반경 5kM이내 지역을 관할하는 시/군/구	발전소 주변 반경 5kM이내 지역을 관할하는 읍/면/동
법인등기부상 본점소재지	5년 이상 4년 이상 3년 이상 2년 이상 1년 이상 1년 미만	2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4	1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.70
대 표 자	5년 이상 4년 이상 3년 이상 2년 이상 1년 이상 1년 미만		1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.70

주1) 지역소재 영업기간 평가 시 기간은 입찰공고일 현재 당해 지역에 계속 소재하는 기간을 의미함

주2) 대표자 평가시 지역소재 기간이 없는 경우 ‘1년 미만’에 해당하는 최하점을 적용한다.

□ 평가방법

1. 법인등기부상 본점소재지

가. 지역소재 기준일은 공사업 등록일(공사업종 구분없음)을 기준으로 한다.

※ 개인사업자의 경우에도 공사업 등록일(공사업종 구분없음)을 기준으로 평가한다.

나. (삭제)

다. 다음의 경우는 위장전입업체로 간주하여 적격심사 대상에서 제외한다.

- 한수원 공급자회원명부(K-pro 공급자세부정보관리)의 주소지나 전화번호가 당해지역과 다른 자

단, 전화번호가 당해지역과 다른 경우 현지 조사를 해서 그곳에 실제 존재 하는지 여부 확인 후 적격심사대상에서 제외 함

- 2011.01.01이후 입찰공고분부터 적용한다.

2. 대표자

가. 당해 지역에 주민등록된 지역주민으로서 대표자로 등기(등록)된 날을 기준으로 한다.

다만, 연속된 전임 대표자의 지역거주기간은 합산하여 적용한다.

나. 당해업체 대표자가 주민등록법을 위반하여 행정기관으로부터 주민등록법 제20조에 의거 최고통지 또는 공고조치를 받거나 동법 제37조에 의한 행정처분을 받은 경우에는 적격심사기준 제9조에 따라 조치합니다. 단, 2012.01.01이후 입찰공고분 부터 적용한다.

다. 적격심사대상자의 사실확인 제출서류

- 주소지 이력사항 기재된 주민등록등초본

- 국세완납증명서, 사업자등록확인원, 법입등기부등본

별지 ㉶[결격여부]

수행능력 결격여부 평가

□ 평가기준

기술자 보유미달 여부 확인 및 감점처리(10점 감점)는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 입찰공고일 현재를 기준으로 공사관련 법령에 따라 공사업체의 기술자정보를 관리하는 협회 등에서에서 직접 발급받거나 발주기관이 동 협회의 전산망을 통하여 제공받은 기술자 보유 확인서에 의한다.

※ 공동도급계약의 경우 구성원 각자의 기술자 보유현황을 확인하여 구성원 중 1개 업체라도 기술자 보유 미달업체가 포함된 경우 10점 감점한다.

2. 입찰 공고일 현재 기술자 보유현황이 업종등록 기준에 미달하나 입찰서 제출 마감일까지 업종등록기준을 충족하는 경우에는 감점대상에서 제외한다. 다만, 퇴사(4대보험 가입자격 상실 확인서상 퇴사일 기준)한 후 50일을 초과하지 않은 경우에 한한다.

3. 제2호에 따른 방법으로 확인이 불가능한 경우에는 업체로부터 직접 제출받은 기술자 자격증 사본과 고용여부를 확인할 수 있는 4대 보험 가입증명서류 등에 의한다.

별지 ㉷[공동수급체]

공동수급체의 심사방법

① 공동수급체를 구성하여 적격심사 신청을 한 경우 수행능력심사방법은 다음과 같다.

1. 수행실적은 공동수급체 구성원별로 각각의 수행실적에 공사참여 지분율(이하 “시공비율”이라 한다)을 곱하여 산정한 후 이를 합산하여 평가한다.

가. 공동수급체 각 구성원의 시공비율에 추정금액*을 곱한 금액(건설산업기본법령 이외의 법령을 적용받는 추정가격 5억 이상 공사는 시공비율에 입찰금액**을 곱한 금액)이 시공능력공시액을 초과하면 그 구성원의 시공비율은 시공능력공시액에 해당하는 시공비율만 인정하여 평가하고 잔여 시공비율은 다른 구성원에 배분하여 평가하지 않는다.

*  추정금액 : 도급자가 설치하지 아니하는 관급자재대를 제외하며, 평가대상업종 이외의 업종해당 추정금액은 시공비율 산정에서 제외(평가대상업종 및 업종별 추정금액은 입찰공고시 명시된 내용에 따름)

** 입찰금액 : 평가대상 업종 관련 법령외 다른 법령에 의한 업종해당 입찰금액은 시공비율산정에서 제외하며, 추정금액에 의한 해당업종의 구성비율을 입찰금액에 곱하여 산정(업종별 추정금액은 입찰공고시 명시된 내용에 따름)

2. 경영상태평가는 공동수급체 구성원의 경영상태 평가점수에 시공비율을 곱한 후 합산 평가한다.

3. 기술능력 평가

가. 기술자보유상황 평가는 공동수급체 각각의 보유내용에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

나. 기술개발투자비율 평가는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 시공비율을 곱한 후 이를 합산하여 평가한다.

다. 신기술개발․활용실적은 공동수급체 대표자만을 평가한다.

라. 시공평가결과는 공동수급체 모두의 시공경험에 대한 평가결과를 산술평균하여 산정한 점수에 해당하는 등급으로 평가한다.

마. 기타 당해공사 시공에 특히 필요한 사항 항목은 공동수급체 구성원 중에서 발주기관에 제출된 실적 중 최근에 준공한 실적 1건을 대상으로 평가한다.

4. 신인도 평가는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 신인도 평가점수(배점한도 미적용)에 각각의 시공비율을 곱한 후 이를 합산하여 평가(배점한도 적용)한다.

5. 경영상태, 기술능력 항목 중 기술개발투자비율 및 신인도는 공동수급체 구성원 별 산출한 점수에 시공비율을 곱할 때 제①항 제1호 ‘가.’목을 준용하여 시공능력공시액에 해당하는  시공비율만 인정하여 평가한다.

6. 자재 및 인력 조달가격, 하도급 관리계획의 적정성, 입찰가격 평가는 수급체 단위로 시공비율 구분 없이 평가한다.

② 다음 각호에 해당하는 경우에는 평가에서 제외한다. 이 경우 평가제외자의 시공비율은 다른 구성원에 배분하지 아니한다. 제1호에 해당하는 자에 대하여는 수행능력평가에서 배점한도를 적용하는 심사항목의 경우에도 평가에서 제외한다.

1. 공동수급체 구성원 중 제①항 제1호 ‘가.’목에 의하여 산정된 평가대상 업종의 시공비율이 10%미만인 자.

2. 공동수급체의 구성원 중 평가대상 업종이외의 업종만을 공동도급으로 입찰에 참여한 자는 평가에서 제외한다.

③ 공사현장을 관할하는 시군구 지역에 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가․인가․면허․등록․신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)을 둔 지역업체와 공동수급체를 구성하는 경우는 일정기간수행실적, 기술능력, 시공평가결과, 경영상태의 평가점수를 각항목별로 합산 후 다음과 같은 가산비율을 적용하여 평가하며, 항목 평점은 배점한도를 초과할 수 없다. 다만, 시군구 지역제한경쟁이거나 시군구 지역의무 공동도급으로 공고된 공사의 경우에는 가산평가에서 제외한다.

당해 조항은 전력사업의 수용성 증대 및 발전소 주변지역의 경제활성화를 위하는 목적이므로 당해 발전소주변지역 관할 시군구지역업체와 공동수급체를 구성하는 경우에 한하여 적용합니다.

<지역업체와 공동수급체 가산평가 가능 예시>

① 지역 외 업체(대표자) + 지역업체

② 지역업체(대표자) + 지역 외 업체

③ 지역업체 단독

④ 지역업체(대표자) + 지역업체

※ 금액 : 일반건설공사/그 외 공사

지역업체 합산시공비율별	국제입찰대상 미만 추정가격 76/7억원 이상	추정가격 76/7억원 미만 추정가격 30/3억원 이상
10% 이상 15% 미만	5%
15% 이상 20% 미만	6%	2%
20% 이상 25% 미만	7%	4%
25% 이상 30% 미만	8%	6%
30% 이상 35% 미만	9%	8%
35% 이상	10%
35% 이상 40% 미만		10%
40% 이상 45% 미만		12%
45% 이상 50% 미만		14%
50% 이상		16%

④ 공동수급체 평가시 공사현장 관할 시군구 지역에 본점을 둔 제③항의 가산평가 대상 업체는 시공능력공시액을 초과하더라도 시공능력의 3배 이내에서는 시공비율만큼 인정평가한다. 다만, 시군구 지역제한경쟁이거나 시군구 지역의무 공동도급으로 공고된 공사의 경우는 제외한다.

⑤ 공동수급체의 구성원은 상호 협의하여 공동수급체 대표자를 선임하되, 입찰공고 등에서 요구한 자격을 갖춘 업체를 우선적으로 선임하여야 한다.

별지서식 1

적 격 심 사 신 청 서

○ 공   사   명 :

위 공사에 대한 적격심사서류를 붙임과 같이 제출하오니 우리회사(공동수급체구성원 포함)가 제출한 붙임 자료에 따라 적격심사하여 주시기 바라며, 만일 제출한 서류가 귀 사 공사적격심사기준 제10조의 기준에 저촉되면 귀 사 동 기준에 따라 조치하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

20   .    .    .

제출자 (공동수급체 대표자)

주  소 :

회사명 :

대표자 :                      (인)

붙임	1. 적격심사 자기평가표 (별지서식 2)

2. 공동수급체 현황표 (별지서식 3) 및 공동수급협정서 (필요시)

3. 법인등기부등본 및 사업자등록증, 업면허증, 입찰참가자격요건 사본

4. 관련협회 발급 실적확인서 (공사실적증명서)

5. 경영상태 관련 증빙서류

6. 신인도 관련 증빙서류

7. 하도급관리계획서 (별지 ㉲, 필요시)

8. 입찰금액산출내역서 (내역입찰외는 심사대상자에게 공내역서 제공함)

9. 기술자 보유 확인서 (필요시)

10. 주거래은행 금융거래확인서

11. 인감증명서 및 사용인감계(필요시) 또는 본인서명 사실확인서

12. 한국어 번역 및 번역공증서 (한국외 언어시)

13. 기타 필요서류

※ 붙임 1, 2, 8외는 공동수급체 구성원 모두 제출

한국수력원자력주식회사 사장   귀하

별지서식 2

적격심사 자기평가 및 심사표

1. 심사대상 공사			2. 심사대상 입찰자
공고번호			회 사 명	(전화)
			대 표 자	(인)
입찰일시
			공사구분	일반공사( ) 전문공사( ) 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사( )
공 사 명
			3. 담당자 인적사항
공사기간
			소 속
입찰금액
			성 명	(직위: )
예정가격
			전화번호	(FAX)
제출기한
			E-mail

4. 종합평가

(단위 : 점)

구 분		배점한도	자기평점	심사평점
수행 능력	일정기간 수행실적
	기술능력
	시공평가결과
	경영상태
	신인도
하도급관리계획의 적정성
자재인력조달가격 적정성
지역업체와 공동수급구성
지역소재 영업기간
※당해적심기준에 맞게 가감요
입찰가격 평가
합 계		100
수행능력 결격여부
총 평 점		100

별지서식 3

공동수급체(또는 단독) 현황표

가. 대상공사

공 사 명		입찰일시

나. 공동수급체 구성현황

구 분		구성원(대표자)	구성원(2)	구성원(3)
① 회 사 명
② 대 표 자		(인)	(인)	(인)
③ 이행방식 및 그 내용	이행방식
	토목(100%)
	건축(100%)
	기타(100%)
④ 시 공 비 율(%)
⑤ 사업자등록번호
⑥ 시공능력공시액		천원	천원	천원
⑦ 업종 등	토, 건 등 순위
	보유업종, 번호
⑧ 동일 공사실적	규 모	별첨 공종별 동일공사 및 유사공사 실적명세서에 따라 평가 희망
	금 액
⑨ 유사 공사실적	규 모
	금 액
⑩ 년간 실적금액		천원	천원	천원
⑪ 기술자보유 평가 (경력,일반,시공지원)
⑫ 경영상태 평가
⑬ 시공여유율
⑭ 최근 입찰공고일 기준 3개월이내 합병, 분할, 사업양수도 여부
⑮ 신인도 등록내용
기타사항	전화번호
	주 소
	작 성 자

주)

1. 공동이행방식 및 내용은 구성원 각각의 보유업종․시공능력공시액 등을 감안하여 시공비율을 산정함.

2. 당해공사에 필요한 주공사의 업종(면허)을 보유하지 않은 업체간 공동이행 방식은 불가함.

3. 정정개소에는 반드시  날인하시기 바람

4. 단독 참여의 경우에는 구성원(대표자)란에 기재하시기 바랍니다.

별지서식 4

시설공사 준공실적증명서

Ⅰ. 일반적인 사항
공 사 명										발주기관 (발주자)
공사위치
시 공 자 ( 대 표 )		회사명					업종 및 등록번호				대 표 자
		영업소재지								전화번호
계약 및 준공		계약일자					계 약 금 액
		착공일자					시공누계금액
		준공일자					미 시공금액
계약의 종류		원도급( ), 하도급( ), 기타( ) ※해당란에 ○표
Ⅱ.시공실적의 내용
구 분			시 공 자(대표)					시 공 자			시 공 자
회 사 명
대 표			(인)					(인)			(인)
시 공 금 액			지분율 : %					지분율 : %			지분율 : %
업종(등록)별 00년도공사내용
업종별 00년도 시공금액	00업종
	00업종
	00업종
Ⅲ. 붙 임
하도급을 받은 공사의 경우는 하도급계약서 및 당년도 시공금액에 대한 세금계산서를 첨부하여함
200 년도중 위와 같이 공사 시공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 200 . . . 주 소 : 회 사 명 : 대 표 :
위 내용이 틀림없음을 증명함 (원도급사명)
위 내용이 틀림없음을 증명함 (발급기관명)
※ 주 : 1) 기재란이 부족한 경우 별지 작성 가능하며 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용의 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있다. 2) 하도급공사인 경우는 원도급자 및 발주기관의 증명이 있어야 함 3) 민간공사 및 자체공사의 경우는 해당업종에 대한 공사내용과 공사금액이 투입되었다는 객관적인 증빙서류(하도급계약서, 세금계산서 등) 및 준공관련 서류가 첨부되어야 함 4) 본 실적증명서는 당해연도에 시공한 실적을 증명하는 서식이므로 하나의 공사를 다년간 시공한 경우는 연도별로 각각 증명서를 발급받아 제출하여야 함

별지서식 5

표준하도급계약서 등의 사용 계획서

- 공사관리번호 :

- 공   사   명 :

입찰(계약)금액 (A)	표준 하도급 계약서 사용			건설기계 임대차 표준계약서 사용
	하도급 공사금액	표준 하도급 계약서사용 금액(B)	비율 (B/A)	금액(C)	비율 (C/A)

주) 1. 건설임대차 표준계약서 사용계획은 평가대상업종이 토목공사일 경우에 한함

2. 표준하도급 계약서 사용금액은 하도급 공사금액을 초과할 수 없음

위와 같이 표준계약서 사용계획을 제출하고 사용계획서에 정한 바대로 이행할 것을 확약하오며, 위 계획서에 따라 신인도 가점을 받은 후 실제 계약이행시에 위 내용대로 이행하지 않은 경우, 향후 조달청 및 타 공공기관에서 집행하는 입찰에서 신인도 감점 등 어떠한 불이익도 감수할 것을 확약합니다.

20    년     월      일

입찰자(제출자)  대표회사  상  호 :

대표자 :

구성원(공동수급체 구성원 모두 기재)
상  호 :

대표자 :

별지서식 6

한국수력원자력(주) 퇴직자 영입현황 확인서

- 공고번호 :

- 입찰건명 :

1. 상기 입찰건과 관련하여 당사는 한수원(주) 퇴직자(퇴직 후 3년이내) 영입 근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

퇴직당시 직급	영입 인원수(명)	성 명	비 고
임 원
1(갑)직급
1(을)직급
2직급

※ 공공기관의 운영에 관한 법률상 공공기관이 한수원 퇴직자를 고용하는 경우는 제외

2. 한수원(주) 퇴직사원에 대한 영입자가 있을 경우에는 귀사 적격심사 평가기준의 신인도 평가방침을 따르겠습니다.

상기 입찰 및 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 이행할 것이며, 만일 이의 사실과 다를 경우(축소, 누락포함) 심사대상자에서 제외, 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

년     월     일

주    소 :

회 사 명 :

대 표 자 :                (인)

(공동수급체 구성원 모두 기재)

※ 미제출시는 심사대상자에서 제외(탈락)합니다.

별지서식 7

녹색건설관련 인증실적 증명서

신인도 등록 신청분야 (해당란 √ 표)	□ 「건축법」제66조의2에 따른 “건축물 에너지효율등급”인증 □ 「건축법」제65조에 따른 “친환경건축물” 인증
인증내용 (건축물) ※본인증만 해당	인증번호
	건축물명
	소재지 주소
	인증유효기간
	인증일자
	인증등급
시공업체 (건축공사)	회사명
	대표자
	사업자등록번호
	건축(토건)공사업 등록번호
신 청 인 연 락 처	부 서		연락전화
	직 위		FAX번호
	성 명		e-Mail
위 내용을 증명함 년 월 일 인증기관명 : (관인)
인증서 발급부서 : 담당자 : 직급 성명 (인) (전화번호: )

년    월    일

신 청 인(시공업체)의 주  소 :

회사명 :

대  표 :               (인)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주) 인증유효기간이 없는 경우는 “인증유효기관 없음”으로 표시

※ 붙임 서류 : 인증서 사본 1부. 끝

별지서식 8

한국수력원자력(주) 관련 계약 해제·해지 현황 확인서

- 공고번호 :

- 입찰건명 :

1. 상기 입찰건과 관련하여 당사가 최근 2년 이내 한국수력원자력(주)와의 계약 체결 또는 이행 중 당사의 귀책사유로 인해 계약 해제 또는 해지한 현황을 아래와 같이 제출합니다.

계약번호	계약체결일	해제·해지일	해제·해지 사유

2. 한수원(주)와 체결한 계약과 관련하여 업체의 귀책사유로 인한 계약 해제 또는 해지 실적이 있는 경우에는 귀사 적격심사 평가기준의 신인도 평가방침을 따르겠습니다.

상기 입찰 및 계약을 수행함에 있어 위에 작성한 내용이 사실과 상위 없음을 제출드리며, 만일 이의 사실과 다를 경우(축소, 누락포함) 심사대상자에서 제외, 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

년     월     일

주    소 :

회 사 명 :

대 표 자 :                (인)

(공동수급체 구성원 모두 기재)

※ 미제출시는 심사대상자에서 제외(탈락)합니다.